Mrqs

17/08/2026

🔴 UAE Civil Transactions Law: Articles 249, 273 & 287 | Hardship, Force Majeure & Exemption from Liability in Construction Contracts | Volume-8

A comprehensive CPD masterclass exploring how UAE Civil Transactions Law influences construction contracts, claims management, risk allocation, and dispute resolution.

In this advanced discussion, two internationally experienced construction law and contracts professionals analyse the practical application of Articles 249, 273, and 287 of the UAE Civil Transactions Law and their impact on major construction projects across the UAE, GCC, and international markets.

The session examines the critical distinction between hardship, force majeure, and exemption from liability, and explains how these legal principles operate alongside contractual mechanisms such as FIDIC, NEC, and JCT contracts.

The discussion provides practical guidance for Quantity Surveyors, Contracts Managers, Commercial Managers, Project Directors, Engineers, Claims Consultants, Delay Analysts, Arbitrators, and construction professionals involved in contract administration and dispute resolution.

Key Topics Covered:

✅ UAE Civil Transactions Law and Construction Contracts

Historical development and legal philosophy
Relationship between statutory law and contractual obligations
Mandatory legal principles and contractual risk allocation

✅ Article 249: Exceptional Circumstances and Hardship

When hardship provisions can be invoked
Requirements for proving exceptional circumstances
Meaning of "grave financial loss"
Judicial discretion and contractual adjustment
Burden of proof and supporting evidence
Why parties cannot simply exclude Article 249

Practical examples involving:

Material price escalation
Inflation
Supply chain disruption
Shipping delays
Labour shortages
Geopolitical events
Abnormal market conditions

✅ Article 273: Force Majeure and Impossibility of Performance

Definition of force majeure under UAE law
Total, partial, and temporary impossibility
Suspension versus termination of obligations
Automatic consequences under UAE law
Causation and evidence requirements
Interaction between statutory law and contractual force majeure clauses

Practical scenarios involving:

War and political instability
Government restrictions
Sanctions
Pandemics
Natural disasters
Destruction of project assets
Logistics disruption including Red Sea and Strait of Hormuz risks

✅ Article 287: Exemption from Liability

External causes and liability protection
Relationship with Articles 249 and 273
Damages and compensation principles
Successful and unsuccessful defence strategies

Contractual Comparison Includes

FIDIC 1999

Clause 19 Force Majeure
Extension of Time and Cost Entitlement
Notice requirements and claims procedures

FIDIC 2017

Clause 18 Exceptional Events
Engineer’s role
Contemporary claims management approach

NEC and JCT Contracts

Risk allocation principles
Compensation events
Relevant events and relevant matters

Construction Claims and Dispute Resolution Focus:

The masterclass also explores how UAE statutory principles interact with:

• Extension of Time claims
• Prolongation costs
• Disruption claims
• Variations and valuation
• Delay damages
• Concurrent delay
• Mitigation obligations
• Notice requirements and conditions precedent
• Expert delay and quantum reports
• Arbitration and litigation strategy

Real Project Applications:

Practical discussions include examples from:

🏗 Airports
🏗 Ports and maritime infrastructure
🏗 Highways and rail projects
🏗 Oil and gas developments
🏗 Utilities and energy projects
🏗 Hospitals
🏗 Commercial towers
🏗 Mixed-use developments

Throughout the session, the experts challenge each other with practical questions:

What would a UAE court likely decide?
Should a contractor rely on Article 249 or Article 273?
What evidence is required to support a claim?
What mistakes do contractors and claims consultants commonly make?
How should Employers evaluate exceptional event claims?
What role should the Engineer play under FIDIC?
How would an expert witness analyse the dispute?

This premium CPD masterclass provides a practical bridge between **UAE law, international contract practice, claims management, and construction dispute resolution**.

Whether you are managing a mega project, preparing a claim, reviewing contractual risk, or developing expertise in construction law, this discussion provides valuable insights into one of the most important areas of modern construction contracts.

Who Should Watch?

Topics Covered:
UAE Construction Law | UAE Civil Transactions Law | Article 249 UAE | Article 273 UAE | Article 287 UAE | Hardship Claims | Force Majeure Claims | Construction Claims | FIDIC Contracts | Construction Arbitration | Contract Administration | GCC Construction Law

​ ​ ​

🔴UAE Civil Transactions Law: Articles 249, 273 & 287 | Hardship, Fo...

17/08/2026

🔴 How Geopolitics dictates Global Construction Costs | Advanced Masterclass Discussion 12

🔴How Geopolitics dictates Global Construction Costs | Advanced Mast...

17/08/2026

🔴Research & Development Masterclass Series

Every great innovation begins with a question.

The Research & Development Masterclass Series is a five-part learning experience designed for postgraduate students, researchers, academics, and industry professionals who want to strengthen their research skills and produce meaningful, evidence-based work.

This series takes you through the complete research journey, from identifying a research problem to developing a sound methodology, analysing findings, and creating research that delivers real-world impact.

Throughout the series, you will explore:

✓ Developing research ideas and identifying research gaps
✓ Conducting effective literature reviews and building conceptual frameworks
✓ Selecting appropriate research methodologies and methods
✓ Data collection, sampling, reliability, validity, and research ethics
✓ Analysing research findings and making meaningful contributions to knowledge
✓ Translating research into innovation, professional practice, and informed decision-making

Whether you are preparing an undergraduate dissertation, an MSc thesis, an MPhil or PhD study, or undertaking professional research in industry, this masterclass provides practical guidance grounded in internationally recognised research principles.

Masterclass Episodes:

• Class 1: Understanding Research: From Curiosity to Research Problem
• Class 2: Building a Strong Research Foundation: Literature Review and Framework Development
• Class 3: Research Methodology: Selecting the Right Approach
• Class 4: From Data to Knowledge: Analysis, Findings and Research Contribution
• Class 5: Research Impact, Innovation and Professional Application

Subscribe and join us as we explore the principles, methods, and practices that turn ideas into knowledge and knowledge into impact.

Masterclass Series: https://youtube.com/playlist?list=PLRV3uuCBUO10&si=SdlYrlLLt10dFLrH

16/08/2026

An advanced masterclass podcast between two construction, commercial, and risk management specialists analyzing the global construction and infrastructure outlook, opportunities, and key systemic challenges.



1. Geopolitical Risk & Supply Chain Stress: Discuss the spike in geopolitical risk, the commercial impact of shipping disruptions in strategic maritime channels like the Strait of Hormuz, Asian exposure to disrupted LNG trade, rising construction and home-building costs, and persistent supply chain pressures.

2. Global Megatrends Shaping the Industry:

- Digital Infrastructure & AI: The boom in data center construction, hyperscaler capital expenditure, and the direct impact on power demand (with data center electricity split 40% computing, 40% cooling, and 20% other associated equipment). Highlight Asia's role in the AI export market.

- Energy Transition & Defense: The shift toward nuclear power, the complex commercial trade-offs between cheap manufacturing imports and sovereign capacity (such as solar and battery manufacturing), and how rising military spending diverts public capital.

- Sovereign Funding Capacity: Contrast countries constrained by high gross public debt with those possessing fiscal capacity to invest heavily in infrastructure. - Demographic Divergences: The split between nations past their population peaks and those growing rapidly, and how urbanization drives long-term residential, non-residential, and civil engineering growth, particularly in Asia.

3. Systemic Implications & Challenges: Detail the severe labor shortages, the aging construction workforce, and a critical analysis of why artificial intelligence is highly unlikely to solve the sector's long-standing productivity deficit due to low potential sectoral benefit.

16/08/2026

🔴 The Growing Relevance of Contra Proferentem in Heavily Amended FIDIC-Based Agreements |

Advanced Masterclass | Volume-5

This video is an advanced masterclass on the challenges of contract administration in the GCC construction industry, specifically focusing on how standard FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) contracts are being distorted by aggressive employer-driven amendments.

Key Concepts and Issues:

The Trojan Horse Effect: While projects are ostensibly based on the FIDIC standard, they are often heavily altered through 'Particular Conditions.' This creates a 'Trojan Horse' contract where the outward appearance of fairness hides deeply one-sided, employer-biased terms (6:23 - 8:46).

The Three Pillars of Employer Bias:
1. Notice Provisions as Conditions Precedent: Contractors are often hit with impossibly short notice windows (e.g., 48 hours), where failing to file paperwork on time causes an automatic forfeiture of rights, regardless of the merit of the claim (9:18 - 13:04).

2. The Fall of the Engineer: The neutral, independent 'Engineer' role—a core feature of FIDIC—is often dismantled, with the Engineer effectively becoming a puppet of the employer (13:06 - 15:26).

3. Unfair Risk Transfer: Employers frequently shift risks (like unforeseen ground conditions or global price escalation) to contractors who cannot control or price for them, often resulting in project failure (15:31 - 19:26).

The Legal Lifeline:

Contra Proferentem: As a critical defense, this doctrine allows a tribunal to interpret ambiguous clauses against the party that drafted them (the employer). This acts as a 'legal judo' move, using the employer's own aggressive, 'cut-and-paste' drafting style against them (31:26 - 35:09).
Civil Law Fairness: Unlike common law, which focuses on a strict literal reading of the contract, GCC jurisdictions operate under civil law systems. These prioritize good faith and fairness, allowing arbitrators to look past literal wording to prevent the abuse of rights (26:28 - 31:25).

Future Outlook:

Major international lenders and investors are beginning to realize that these 'scorched-earth' contracts often lead to project collapse and zero revenue. Consequently, there is an industry push toward Dispute Avoidance and Adjudication Boards (DABs) to promote collaboration rather than litigation (38:12 - 41:31).

www.estimates.lk ● Estimates.LK ●

🔴The Growing Relevance of Contra Proferentem in Heavily Amended FID...

16/08/2026

Prof. ජේසන් අර්ඩේගේ හදිසි මරණය

(චෝදනා, මාධ්‍ය පීඩනය සහ බ්‍රිතාන්‍ය සමාජයේ අඳුරු පැත්ත)

---

කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු මහාචාර්ය ජේසන් අර්ඩේගේ හදිසි මරණය බ්‍රිතාන්‍යයේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය පමණක් නොව, මාධ්‍ය නිදහස, සමාජ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය, වාර්ගික සම්බන්ධතා සහ පුද්ගලයකුට එල්ල වන මහජන පීඩනය පිළිබඳවද බරපතළ ප්‍රශ්න රැසක් මතු කර තිබේ.

41 හැවිරිදි අර්ඩේ දකුණු ලන්ඩනයේ Battersea ප්‍රදේශයේදී ප්‍රතිචාර නොදක්වන තත්ත්වයෙන් හමුවීමෙන් පසුව මියගොස් ඇති බව තහවුරු කෙරිණි. Metropolitan Police පවසා ඇත්තේ මරණය අනපේක්ෂිත එකක් වුවද මේ අවස්ථාවේදී එය සැකසහිත මරණයක් ලෙස නොසලකන බවයි. එබැවින් ඔහුගේ මරණයට හේතුව හෝ එයට පෙර ඇති වූ සිදුවීම් අතර සෘජු හේතුකාර සම්බන්ධතාවක් මේ මොහොතේ නිගමනය කිරීම සුදුසු නොවේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙම මරණය සිදුවන්නේ ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය පිළිබඳ දැඩි මාධ්‍ය හා ශාස්ත්‍රීය විමර්ශනයක් මධ්‍යයේ ඔහු කේම්බ්‍රිජ් මහාචාර්ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී දින කිහිපයකට පසුව වීම නිසා මෙම සිදුවීම තවත් සංවේදී වී තිබේ.

2023 දී Cambridge හි ඉතිහාසයේ ළාබාලතම කළු ජාතික මහාචාර්යවරයා බවට පත්වූ අර්ඩේගේ ජීවිත කතාව විශේෂයෙන් අවධානය දිනාගත්තේ ඔහු ළමා කාලයේ මුහුණ දුන් දැඩි සංවර්ධන හා සන්නිවේදන අභියෝග ජයගෙන ශාස්ත්‍රීය ලෝකයේ ඉහළට පැමිණි බැවිනි.

එහෙත් පසුගිය සති කිහිපය තුළ ඔහුගේ ආචාර්ය උපාධි නිබන්ධනයේ plagiarism පිළිබඳ චෝදනා මෙන්ම ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය හා ඇතැම් පෞද්ගලික ජයග්‍රහණ පිළිබඳ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන්ද ප්‍රශ්න මතු විය. Cambridge සහ ඔහුගේ ආචාර්ය උපාධිය ලබාදුන් ආයතනය සම්බන්ධ විමර්ශනද පැවැත්වෙමින් තිබිණි. අර්ඩේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර, තමන් අතීතයේ සිදු වූ ඇතැම් වැරදි සඳහා වගකීම භාරගන්නා බවද ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

මෙහිදී ඉතා වැදගත් කරුණක් තිබේ.

අර්ඩේට එරෙහි චෝදනා සත්‍යද අසත්‍යද යන්නත්, ඒවාට ඔහු කොපමණ වගකිව යුතුද යන්නත් නිසි විමර්ශන හා ශාස්ත්‍රීය ක්‍රියාපටිපාටි මගින් තීරණය කළ යුතුය.

Plagiarism හෝ academic misconduct පිළිබඳ චෝදනාවක් සුළු කරුණක් නොවේ. විශ්වවිද්‍යාලයක මහාචාර්යවරයකුගේ විශ්වසනීයත්වය සෘජුවම ඔහුගේ ශාස්ත්‍රීය අවංකභාවය මත රඳා පවතී. ඒ නිසා නිසි පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍යය.

එහෙත් ඒ සමඟම තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇසිය යුතුය.

චෝදනාවක් සහ වරදකරු බව අතර ඇති සීමාව අපේ සමාජය කොතරම් ඉක්මනින් අමතක කරන්නේද?

මෙම සිද්ධියෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ වර්තමාන සමාජයේ තවත් භයානක පැත්තක් පෙනී යයි. එය වන්නේ public shaming culture හෙවත් පුද්ගලයකුට එරෙහිව සමාජ හා මාධ්‍ය පීඩනයක් නිර්මාණය කර ඔහු හෝ ඇය මහජන විනිශ්චය මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ වරදකරු කිරීමේ සංස්කෘතියයි.

මාධ්‍යයට ප්‍රශ්න කිරීමේ අයිතිය තිබේ. විශ්වවිද්‍යාලවලට වගකීම් තිබේ. පර්යේෂකයන්ට තමන්ගේ කෘති පිළිබඳ වගකීම තිබේ.

නමුත් විමර්ශනය සහ විනාශ කිරීම අතර විශාල වෙනසක් තිබේ.

අර්ඩේගේ පවුල පවසන්නේ ඔහු කේම්බ්‍රිජ් වෙත පැමිණි දා සිට වසර ගණනාවක් පුරා අපහාස හා පීඩන ව්‍යාපාරයකට මුහුණ දුන් බවයි. එම ප්‍රකාශ ස්වාධීනව සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු වී ඇතැයි පැවසීමට තවමත් නොහැකි වුවද, ඔහුට racist abuse, threats සහ දැඩි මහජන විවේචන එල්ල වූ බවට මීට පෙරද වාර්තා වී තිබේ.

මෙවැනි පරිසරයක් පුද්ගලයකුගේ වෘත්තීය ජීවිතය පමණක් නොව, ඔහුගේ පවුල, සමාජ සබඳතා සහ දෛනික ජීවිතය ද විනාශ කළ හැකිය.

අද සමාජ මාධ්‍යයක එක් post එකක් පැය කිහිපයක් ඇතුළත ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් අතරට යා හැකිය. චෝදනාවක් viral වූ පසු එය නිවැරදි කිරීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අවශ්‍ය සාක්ෂි කිසිවිටෙකත් එම වේගයෙන් ගමන් නොකරයි.

ඒ නිසා මිනිසකුගේ කීර්තිය විනාශ කිරීම තත්පර කිහිපයක කාර්යයක් වන අතර, එය නැවත ගොඩනැගීම වසර ගණනාවක් ගතවන කාර්යයක් බවට පත්ව තිබේ.

අර්ඩේ සිද්ධිය තවත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්ද මතු කරයි.

එක් පුද්ගලයකුගේ ජීවිත කතාව ඔහුගේ වාර්ගික පසුබිම, autism සමඟ ඔහුගේ අත්දැකීම්, සමාජ අසාධාරණත්වය පිළිබඳ ඔහුගේ පර්යේෂණ සහ Cambridge වැනි ප්‍රමුඛ ආයතනයක ඔහුගේ පත්වීම සමඟ සම්බන්ධ වූ විට, ඔහු පිළිබඳ විවේචනයක් ඉක්මනින්ම race, diversity, privilege සහ politics පිළිබඳ සටනක් බවට පත්විය හැකිය.

එතැනදී සත්‍යය සෙවීම දෙවන තැනට යාමේ අවදානමක් තිබේ.

එක් පාර්ශ්වයක් ඔහුට එරෙහි සියලු විවේචන racism ලෙස දැකිය හැකිය.

අනෙක් පාර්ශ්වය ඔහුට එරෙහි සියලු චෝදනා සත්‍ය බවට පූර්ව නිගමනයකට පැමිණිය හැකිය.

දෙකම භයානකය.

අපට අවශ්‍ය වන්නේ චෝදනාවක් තිබේ නම් එය සාක්ෂි මත පරීක්ෂා කිරීමයි. වරදක් සිදුවී ඇත්නම් වගකීම පැවරීමයි. එසේම චෝදනාව අසත්‍ය නම් ඒ බවද පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීමයි.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ Twitter, Facebook, YouTube හෝ පුවත්පත් headline එකක් නොව, නිසි ක්‍රියාපටිපාටිය, සාක්ෂි සහ සාධාරණ විමර්ශනයයි.

Andy Burnham මේ සිද්ධියෙන් පසුව රටක් ලෙස මොහොතක් නතර වී සිතා බැලිය යුතු බව අවධාරණය කර තිබේ. එය වැදගත් පණිවිඩයකි.

එහෙත් මෙම අවස්ථාවෙන් ඉගෙන ගත යුතු පාඩම වන්නේ අර්ඩේ නිවැරදිකරුද වරදකරුද යන්න පමණක් නොවේ.

අපි යම් පුද්ගලයකුට වරදක් කළ බවට චෝදනා කරන විට, ඔහු මිනිසකු බව අමතක කරනවාද?

අපි මාධ්‍ය නිදහස භාවිත කරන විට, එහි ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳ වගකීමක් අපට තිබේද?

විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ යම් අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක් අප දකින විට, අපි නිසි due diligence සිදු කරනවාද?

එසේම, යම් පුද්ගලයකුට එරෙහි චෝදනා මතුවූ විට, විමර්ශනය අවසන් වීමට පෙර ඔහුගේ ජීවිතය සමාජ මාධ්‍ය තුළ අවසන් කර දැමීම සාධාරණ ද?

ජේසන් අර්ඩේගේ මරණය පිළිබඳ අවසන් වෛද්‍ය හා පොලිස් නිගමන තවමත් අප ඉදිරියේ නොමැත. එබැවින් ඔහුගේ මරණයට මාධ්‍ය පීඩනය හෝ plagiarism controversy සෘජුවම හේතු වූ බව ප්‍රකාශ කිරීම වගකීම් විරහිත ය.
නමුත් ඒ සමඟම, ඔහු මියගිය අවසන් දින කිහිපය තුළ ඔහුගේ ජීවිතය වටා ගොඩනැගුණු දැඩි මහජන පීඩනය පිළිබඳව සමාජයක් ලෙස ප්‍රශ්න නොකර සිටීමද වැරදි ය.

පුද්ගලයකු වැරදි කර ඇත්නම් ඔහුට වගකීමෙන් මිදීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. නමුත් ඔහු වැරදිකරු බව තීරණය කිරීමට පෙර ඔහුගේ මනුෂ්‍යත්වයද අහිමි නොකළ යුතුය.

ජේසන් අර්ඩේගේ ඛේදනීය මරණය අපට ඉතිරි කරන්නේ ඒ දෙක අතර සමබරතාවය සොයා ගැනීමේ අභියෝගයයි.

විමර්ශනය අවශ්‍යය. වගවීම අවශ්‍යය. නමුත් මිනිස්කමද අවශ්‍ය ය.

Writer: Chathurka Vindana Hewage

16/08/2026

🔴 Can agreed BOQ rates be changed after Contract signing? | MrQS Newsletter in LinkedIn | Estimates.LK

Many construction professionals assume that once a contract is signed, the unit rates in the Bill of Quantities (BOQ) are permanently fixed. In this video, we challenge this common industry assumption and explore Sub-Clause 12.3 of the FIDIC Red Book (1999 and 2017).

While the general principle is that tendered rates remain the primary basis for valuing the Works, FIDIC provides a specific mechanism for adjusting rates when exceptional circumstances significantly affect the economics of a project. However, it is not simply based on a 10% change in quantity.

🔍 In this video, we cover:

• The 4 Cumulative Conditions: Understand the exact requirements for a new rate, including more than 10% quantity change, the 0.01% financial effect threshold, the more than 1% unit cost impact, and fixed-rate item exclusions.

• The 10% Myth Explained: Why a quantity increase or decrease alone does not automatically entitle a Contractor to a revised BOQ rate.

• Cost Impact and Economies of Scale: How significant quantity increases may sometimes reduce the unit cost due to improved productivity, resource utilisation, and efficiency.

• FIDIC 1999 vs 2017: Key differences between editions and how FIDIC 2017 introduces a more structured agreement and determination process under Sub-Clause 3.7.

• Practical Advice for QS and Engineers: The importance of maintaining accurate measurement records, productivity data, cost information, and contemporaneous records to support any rate adjustment request.

Whether you are a Quantity Surveyor, Contract Administrator, Employer, Engineer, or Contractor, understanding Sub-Clause 12.3 is essential for effective contract administration, fair valuation, and avoiding payment disputes.

🔴Can agreed BOQ rates be changed after Contract signing? | MrQS New...

16/08/2026

🔴 Understanding the SCL Delay and Disruption Protocol | MrQS Newsletter in LinkedIn

The Society of Construction Law (SCL) Delay and Disruption Protocol, in its 2nd edition from February 2017, serves as a valuable resource for addressing common issues related to delay and disruption in construction projects. Its primary aim is to provide guidance on how to handle situations where one party seeks an extension of time (EOT) and/or compensation for additional time and resources expended to complete a construction project. The overarching goal of the Protocol is to facilitate the resolution of these issues and, importantly, to prevent unnecessary disputes.

Visit Linkedin and Search MrQS Newsletter for more details

🔴Understanding the SCL Delay and Disruption Protocol | MrQS Newslet...

16/08/2026

🔴 CLASS 1 OF 5: Understanding Research: From Curiosity to Research Problem

● කැම්පස් ළමයින්ට ඉතා වැදගත් වීඩියෝ මාලාවක්...❤️

● R&D Masterclass Series ●

Welcome to the Research & Development Masterclass Series.

This five-part masterclass is designed for postgraduate students, early career researchers, academics, and industry professionals who want to develop strong research skills from the ground up. Drawing on research methodology, research process, and research question development materials, the series explains each stage of the research journey using practical examples and clear academic guidance
Masterclass Series

• Class 1: Understanding Research: From Curiosity to Research Problem
• Class 2: Building a Strong Research Foundation: Literature Review and Research Frameworks
• Class 3: Research Methodology: Selecting the Right Approach
• Class 4: From Data to Knowledge: Analysis, Findings and Research Contribution
• Class 5: Research Impact, Innovation and Professional Application

In this first class, you will learn:

• What research means in both academic and professional contexts
• How to identify meaningful research problems
• The difference between a broad research topic, a problem statement, and a focused research question
• Techniques for identifying research gaps, including gap-spotting approaches and distinguishing empirical and theoretical gaps
• Common mistakes made by novice researchers and how to avoid them

Whether you are preparing an undergraduate dissertation, an MSc thesis, an MPhil or PhD proposal, or conducting industry-based research, this session provides a practical foundation for developing rigorous and impactful research.

This masterclass is intended to support research excellence through structured learning, critical thinking, and practical application.

Subscribe to follow the complete five-class Research Masterclass series and explore the full research journey from developing an idea to producing meaningful research with real-world impact.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

https://youtu.be/yzDpJ7uXGBg?si=4uLzVodapsbSAOvt

16/08/2026

🔴 Construction Arbitration Masterclass: What You Really Need to Know About Arbitration | FIDIC, Claims & Disputes

Welcome to this advanced MrQS masterclass on construction arbitration.

Arbitration is often seen as a legal discipline, but in construction disputes, the reality is much broader. A successful arbitration requires an understanding of contracts, claims, project records, evidence, delay, quantum, procedure and the way an arbitral tribunal evaluates and determines a dispute.

For a Quantity Surveyor, Contracts Engineer, Commercial Manager or Project Controls professional, the important question is not simply, “What is arbitration?”

🔴Construction Arbitration Masterclass: What You Really Need to Know...